Договор на изготовление и поставку сувенирной продукции

Договор на изготовление и поставку сувенирной продукции

Договор на изготовление и поставку сувенирной продукции

Поставить Продукцию в соответствии с предоставленными Покупателем образцами, с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов. 2.1.3. Поставить Продукцию в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя.

2.2.2. Направить в адрес Продавца заявку на изготовление и поставку Продукции по электронной почте ____________. 2.2.3. Принять Продукцию в соответствии с предоставленными образцами.

2.2.4. Оплатить стоимость поставленной Продавцом Продукции в соответствии с ценами, согласованными в Приложении №1 к Договору, и на условиях настоящего Договора. 2.3.

ДОГОВОР ПОДРЯДА на изготовление сувенирной продукции (работа выполняется иждивением подрядчика; стоимость работ определена в договоре)

1.3. Для изготовления сувенирной продукции Подрядчик использует собственное сырье и материалы.

Стоимость сырья и материалов включается в стоимость работ, установленную настоящим Договором. 2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет ______ (____________) руб., включая НДС 18%.

2.2. Заказчик обязуется оплатить выполненную работу Подрядчика в течение ____ (________) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры, накладной ТОРГ-12 — путем перечисления денежных средств, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

LJ Magazine

Детальное описание работ, включая количество, наименование, технические и качественные характеристики Продукции, подлежащей изготовлению, условия надлежащего хранения и эксплуатации Продукции, стоимость, сроки выполнения работ, условия изготовления Продукции указываются Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.2.

Стоимость работ и порядок расчетов.2.1.

За работы, выполненные Исполнителем, Заказчик выплачивает Исполнителю денежное вознаграждение. Цена работ по договору (в т.ч.

НДС) указывается в Приложениях к настоящему договору.

Договор на оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке рекламной/сувенирной продукции

1.2.

Наименование продукции, количество, материал и стоимость указываются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 2.1.1. Предоставлять Исполнителю логотипы, слайды, тексты, технические характеристики и другие необходимые для работы материалы.

2.1.2. Своевременно производить прием и оплату работ в сроки и в размере, оговоренных в п. 3.2 настоящего Договора и Приложениях. 2.2. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 2.2.1.

Изготовить указанную продукцию и передать готовую продукцию в собственность Заказчика.

2.2.2. В случае изменения параметров изготавливаемой продукции, условий ее подготовки Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором отражают данные изменения и оговаривают порядок дополнительных взаиморасчетов.

Договор Возмездного Оказания услуг по изготовлению сувенирной продукции

Перечень документации, предоставляемой заказчику по окончании выполнения услуг:Счет-фактура, акт выполненных работ. № п/п Наименование 1 Ручка металлическая, автоматическая, чернила синие (не гелевые), с нанесением логотипа 1.2 Нанесение логотипа на ручку – гравировка

2 Ежедневник 145*200 мм, плотность бумаги от 80 гр/кв.м.

до 100 гр/кв.м, обложка из искусственной кожи, цвет синий, внутренний блок не датированный, с нанесением логотипа 2.1 Изготовление клеше для ежедневника 2.2 Нанесение символики – тиснение

3 Печать визиток двусторонних, цветная печать, плотность бумаги 300гр, лицевая сторона — на русском языке, оборотная сторона — на английском языке 3.

1 Изготовление макета для визиток, лицевая сторона — на русском языке, оборотная сторона — на английском языке Заказчик Исполнитель_____________/__________/ _____________/__________/ПРИЛОЖЕНИЕ № 2К Договору № ______ от «__» __________ 201_ г.ФОРМААкт об оказании услуг.Г.

Договор на изготовление и поставку товара

Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.2.2.1.

Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц.

При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.2.3.1. ________________2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.2.4.1.

Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.2.4.2.

ДОГОВОР на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции

1.1 настоящего Договора, выполняются в следующем порядке: 1.2.1.

Заказчик подает Подрядчику заказ на разработку и изготовление определенной партии рекламной/сувенирной продукции (далее по тексту — «продукция»), содержащий сведения о виде, количестве продукции, сроке выполнения работ и иных существенных условиях. 1.3. После выполнения работ, предусмотренных техническим заданием (п.

1.2 настоящего Договора)

Договор на изготовление и поставку продукции

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Изделия на условиях настоящего Договора. 1.3. Изделия изготавливаются Поставщиком из собственного материала своими силами и средствами.

2. Обязанности сторон 2.1. Поставщик обязуется: 2.1.1. Технические условия», ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения.

Технические условия», ГОСТ Р 51136-2008 «Стекло защитное многослойное. Общие Технические Условия». Закаленные стекла в структуре стеклопакета должны соответствовать ГОСТ 30698-2000 «Стекло закаленное строительное.

Договор на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции

Работы, предусмотренные п.

1.1 настоящего Договора, выполняются в следующем порядке: 1.2.1.

Заказчик подает Подрядчику заказ на разработку и изготовление определенной партии рекламной/сувенирной продукции (далее по тексту — «продукция»), содержащий сведения о виде, количестве продукции, сроке выполнения работ и иных существенных условиях. 1.2.2.

Стороны составляют и подписывают техническое задание, в котором указывают: вид и количество продукции, подлежащей разработке и изготовлению Подрядчиком, сроки выполнения работ, стоимость работ, сроки и порядок оплаты, а также иные существенные условия по усмотрению Сторон. 1.2.3.

После выполнения работ по техническому заданию в полном объеме Сторонами составляется и подписывается акт выполненных работ.

Источник: http://domprava76.ru/dogovor-na-izgotovlenie-i-postavku-suvenirnoj-produkcii-81741/

Договор поставки печатной продукции

Договор на изготовление и поставку сувенирной продукции

Договор на поставку печатной продукции заполняется с шапки. Вначале стоит указать дату заполнения документа, а также детально расписать информацию о каждом ответственном лице, который выступает со стороны Поставщика и Покупателя. Информация должна содержать полный набор персональных данных.

При осуществлении поставки печатной продукции Продавец должен обязательно предоставить для покупателя накладную, в которой содержится такая информация:

  • ассортимент печатных изданий;
  • количество и цена;
  • полная номенклатура.

Стоимость поставляемой продукции постоянно изменяется и оговаривается индивидуально перед началом отгрузки и отражается в накладной.

Осуществление поставки

Заказчик в указанные сроки должен сделать заказ на определенный перечень печатных изданий. Ответственное лицо Поставщика принимает запрос, обрабатывает его.

После подготовки полной партии и готовности к отгрузке, Поставщик должен уведомить Покупателя. Последний, в свою очередь, обеспечивает надлежащие условия приемки и подготовки всех необходимых документов.

Отгрузка считается завершенной после проставления печати на накладной.

Договор начинает действовать после двустороннего подписания.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить, печатную продукцию, далее именуемую «Товар», в соответствии с выставляемыми Поставщиком накладными, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.2. Под Накладной в настоящем Договоре подразумевается документ, подписанный Сторонами и содержащий следующую информацию: цена, количество, номенклатура, ассортимент Товара.

1.3. Стоимость Товара, включая НДС, оговаривается на каждую поставку и отражается в накладных.

2. ПОСТАВКА ТОВАРА

2.1. Поставка Товара производится отдельными партиями в течение всего срока действия настоящего Договора на основании Заказа (предварительной заявки) Покупателя.

2.2. Наименование, способ отгрузки и количество Товара, а также конкретный срок его поставки, оговариваются Сторонами в соответствующих Заказах, подписываемых Сторонами отдельно по каждой партии Товара.

2.3. Поставщик обязан поставить указанный в Заказе Товар в установленные в Заказе сроки.

2.4. Отгрузка товара производится способом, указанным в Заказе.

2.5. При отгрузке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю накладную.

2.6. Моментом поставки Товара является дата проставления штампа/подписи Покупателя в накладной Поставщика.

2.7. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара.

2.8. Право собственности на Товар, а также риски случайного повреждения или случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами накладной.

2.9. Упаковка Товара – пачки или иное по согласованию Сторон настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость каждой партии Товара определяется на основании выставляемой Поставщиком накладной.

3.2. Покупатель обязан произвести полную (100%) предварительную оплату каждой партии Товара.

3.3. Оплата каждой партии товара осуществляется путем перечисления Покупателем ее стоимости на расчетный счет Поставщика, или иным указанным Поставщиком способом.

3.4. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств, перечисленных Покупателем, на расчетный счет Поставщика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор отражает все договоренности между Сторонами относительно поставки указанного в настоящем Договоре Товара; все последующие устные договоренности или переписка Сторон не могут изменить положений настоящего Договора.

5.2. Все изменения к Договору будут иметь силу только в том случае, если будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

5.3.

Если какое-либо из условий или положений настоящего Договора или применение его к какому-либо лицу или обстоятельству в какой-либо степени окажется недействительным или лишенным исковой силы, то это не будет влиять на остальные условия и положения настоящего Договора, а также на применение его к лицам и обстоятельствам, за исключением тех, в отношении которых они являются недействительными или лишенными исковой силы.

5.4. Каждое условие и положение настоящего Договора является действительным и имеющим исковую силу в полном объеме, разрешенном законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1.

При наступлении независящих от Сторон обстоятельств, при которых наступает невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

6.3. Если обстоятельства, указанные в п.6.1 настоящего Договора, остаются в силе более календарных дней, Сторона, чьи интересы оказались нарушены, имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке.

6.4. В случае если Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, в течение календарных дней не уведомит другую Сторону о наступлении данных обстоятельств, это лишает ее права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. Споры, по которым Стороны не достигли согласия путем переговоров, разрешаются установленным порядком в Арбитражном суде г. .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «» года.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Покупатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8

Договор на изготовление и поставку товара – Советы юриста – АНГАРД.РФ

Договор на изготовление и поставку сувенирной продукции

г. _________

«__» ______ 20__г.

______________, далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю изготовленную по заданию Покупателя ________________ (далее – «Товар»), а Покупатель в соответствии с условиями Договора обязуется принять и оплатить выполненную работу и поставленный Товар.

1.2. Качественные характеристики Товара, его вид, количество, комплектность, комплектация, а также сроки выполнения работы ___________________.

2.1. Обязанности Продавца:

2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

2.2. Права Продавца:

2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

2.3. Обязанности Покупателя:

2.3.1. ________________

2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Покупателя:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ

3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА

4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:

Продавец:

Источник: https://xn--80aaif6bu.xn--p1ai/obrazcy-dokumentov/dogovory-kupli-prodazhi-meny-arendy-i-dr/dogovory-postavki/dogovor-na-izgotovlenie-i-postavku-tovara/

Договор на разработку изготовление и поставку

Не приступать к выполнению работ, а начатые работы приостановить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, установленного п.

Оплата цены договора производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.3.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.3.4.

После выполнения работ по каждому техническому заданию Сторонами производится сверка взаимных расчетов, в результате которой оформляется соответствующий акт.4.

АвтоЮрист юридическая помощь

Договор на изготовление и поставку сувенирной продукции

Переписка Сторон (обмен документами, сообщениями) производится по факсу с незамедлительным направлением соответствующей Стороной подлинников документов, сообщений другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, сообщений представителю другой Стороны.

Документы, сообщения, полученные по факсу, считаются действительными до момента получения Сторонами подлинников таких документов, сообщений. Документы, сообщения направляются по номеру факса, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

Документы, сообщения считаются направленными по факсу надлежащим образом при условии сообщения представителем другой Стороны номера входящего документа. 9.2.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.3. 8.4.

Внимание

В случае изменения местонахождения и/или платежных реквизитов Стороны обязуются незамедлительно проинформировать друг друга об этих изменениях в письменной форме.

8.5. Все Приложения, изменения и дополнения вносятся в Договор по взаимному согласованию Сторон и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 8.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.7. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой Стороны. 8.8.

Важно

Заказчик подает Подрядчику заказ на разработку и изготовление определенной партии рекламной/сувенирной продукции (далее по тексту — «продукция»), содержащий сведения о виде, количестве продукции, сроке выполнения работ и иных существенных условиях.

1.2.2. Стороны составляют и подписывают техническое задание, в котором указывают: вид и количество продукции, подлежащей разработке и изготовлению Подрядчиком, сроки выполнения работ, стоимость работ, сроки и порядок оплаты, а также иные существенные условия по усмотрению Сторон. 1.2.3.

После выполнения работ по техническому заданию в полном объеме Сторонами составляется и подписывается акт выполненных работ.

1.3. После выполнения работ, предусмотренных техническим заданием (п.

Договор на изготовление рекламной и сувенирной продукции

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких, как военные действия, забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции и иные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. 6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, сроки, предусмотренные настоящим Договором для исполнения соответствующих обязательств, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их последствия.
6.3. О наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, Стороны извещают друг друга немедленно. При этом Сторона, для которой наступили подобные обстоятельства, обязана предоставить другой Стороне подтверждение соответствующего органа. 7.

Договор на изготовление и поставку сувенирной продукции

Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю выполненные работы согласно разделу 3 настоящего Договора.

2. Порядок и сроки выполнения работ 2.1. Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором указывается: перечень работ, сроки их выполнения и стоимость, а также иные требования, необходимые для качественно выполнения работ по настоящему договору.

К дополнительному соглашению может быть приложено Техническое задание, содержащие подробные требования к результату работ.

2.2.

Исполнитель приступает к выполнению работ, указанных в Дополнительном соглашении с момента его подписания Сторонами.

2.3.

Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Дополнительного соглашения, предоставить Исполнителю необходимые для исполнения работ сведения и исходные материалы: схемы, планы, макеты и пр.

2.4.

Договора срок от Заказчика не поступит подписанный акт выполненных работ либо мотивированный отказ от его подписания, акт выполненных работ считается подписанным, а работы выполненными надлежащим образом на день с момента получения акта Заказчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Неисполнение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, влечет за собой возможность применения штрафных санкций, подлежащих выплате виновной Стороной.
5.2.

В случае нарушения срока поставки продукции, установленного техническим заданием, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере % от цены партии продукции, определенной в соответствующем техническом задании, за каждый день просрочки. 5.3.

Договора срок от Заказчика не поступит подписанный акт выполненных работ либо мотивированный отказ от его подписания, акт выполненных работ считается подписанным, а работы выполненными надлежащим образом на день с момента получения акта Заказчиком.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Неисполнение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, влечет за собой возможность применения штрафных санкций, подлежащих выплате виновной Стороной.

5.2. В случае нарушения срока поставки продукции, установленного техническим заданием, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере % от цены партии продукции, определенной в соответствующем техническом задании, за каждый день просрочки.
5.3.

Источник: http://avtojurist-nn.ru/dogovor-na-izgotovlenie-i-postavku-suvenirnoj-produktsii/

Договор на изготовление полиграфической продукции

Договор на изготовление и поставку сувенирной продукции

Заказчик по своему усмотрению, руководствуясь производственной необходимостью, направляет Исполнителю заявку на изготовление продукции. Заявка на изготовление продукции должна содержать описание продукции, а именно: наименование, ассортимент, количество и качество продукции, подлежащей изготовлению Заказчиком.

  • После получения заявки Исполнитель в течение 5 рабочих дней изготавливает макет продукции и передает его на утверждение Заказчику.

  • Заказчик при условии соответствия макета продукции заявленным требованиям утверждает макет продукции и возвращает его Исполнителю. На основании заявки на изготовление продукции и утвержденного макета стороны подписывают дополнительное соглашение на изготовление соответствующей партии продукции.

  • После получения утвержденного макета и подписания дополнительного соглашения на изготовление соответствующей партии продукции Исполнитель обязан своими силами из своих материалов изготовить соответствующую продукцию. Срок изготовления каждой партии продукции согласовывается сторонами дополнительно и указывается в Дополнительном соглашении на соответствующую партию продукции.

  • Исполнитель обязан известить Заказчика о готовности продукции и выставить счет на оплату услуг согласно условиям настоящего договора.

  • Доставка готовой продукции осуществляется силами Исполнителя по адресу Заказчика, указанному в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

    Заказчик обязан обеспечить приемку готовой продукции в течение 10 дней с даты получения извещения о готовности продукции, а также оплатить стоимость Продукции в порядке, предусмотренном соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  • Исполнитель обязан передать заказчику вместе с готовой продукцией следующие документы: счет-фактуру, товарную накладную.

    Договор оказания услуг по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции

    Факт надлежащего выполнения условий соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору подтверждается подписанием сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

    В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний к качеству изготовленной согласно соответствующему Дополнительному соглашению к настоящему Договору продукции (выполненным работам/оказанным услугам) Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.

    Исполнитель обязан не позднее 3 (Трех) дней с даты получения от Заказчика указанного уведомления устранить выявленные недостатки. В случае нарушения Исполнителем сроков устранения недостатков Заказчик имеет право выполнить необходимые работы силами третьих лиц с отнесением понесенных в этой связи расходов на счет Исполнителя.

    Исполнитель обязан компенсировать Заказчику данные расходы не позднее 5 (Пять) рабочих дней после получения от Заказчика письменного требования. При этом Исполнитель остается ответственным по гарантийным обязательствам, предусмотренным соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  • Стороны согласовали, что положения настоящего Раздела применяются к отношениям сторон по настоящему Договору, если иное не предусмотрено соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  •  Скачать в формате .doc 

    ДОГОВОР № ____
    на оказание полиграфических услуг

    г. Новокуйбышевск                                                                          «____» _____________  20___ г.

    Общество с ограниченной ответственностью «Монополия», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шалаевой Светланы Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ , именуем____ в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________ , действующе__ на основании _______________________________ , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1.

    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

    1.

    1 Исполнитель обязуется выполнить согласно заявке «Заказчика» и передать, а «Заказчик» принять и оплатить на условиях, установленных настоящим Договором следующие работы:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.2 Работы выполняются из материалов «Исполнителя», его силами и средствами.1.3 Срок выполнения работ – ____ ( ____________ ) рабочих дней с момента поступления предоплаты на р/счет Исполнителя при условии предоставления всей необходимой информации по заказу «Исполнителю».

    1.

    4 Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции несет «Исполнитель» до момента сдачи работ «Заказчику».

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

    2.1. «Заказчик» имеет право:2.1.1. Требовать от «Исполнителя» надлежащего выполнения его обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.2.1.2. Изменить условия Договора в отношении результата работ до начала выполнения работ.2.2. Обязанности «Заказчика»:2.2.1.

    Предоставить «Исполнителю» информацию (образцы, файлы), необходимые для выполнения работ.2.2.2. Произвести оплату в порядке и размере, предусмотренных настоящим Договором.2.2.3. Принять работу в соответствии с условиями настоящего Договора.2.3. «Исполнитель» имеет право:2.3.1.

    Самостоятельно определять способы выполнения задания «Заказчика».2.3.2. Требовать надлежащего исполнения «Заказчиком» его обязанностей по настоящему Договору.2.4. Обязанности «Исполнителя»:2.4.1.

    Выполнить работы качественно и в соответствии с предоставленной «Заказчиком» информацией (образцом).

    2.4.2. Сдать «Заказчику» работы по акту выполненных работ.

    3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

    3.1 Сдача работы «Исполнителем» и приемка ее «Заказчиком» оформляется актом выполненных работ, который подписывается обеими сторонами.3.2 «Заказчик» обязан осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом «Исполнителю».3.

    3 «Исполнитель» самостоятельно и за свой счет устраняет недостатки, обнаруженные «Заказчиком» при приемке работ.3.4 «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены «Исполнителем».

    3.5 Право собственности на результат выполненных работ переходит к «Заказчику» с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

    4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

    Договор № 77 на изготовление рекламной продукции

    Стоимость заказа определяется по согласованию сторон до начала выполнения работ и составляет _________ ( ___________________________________ ) рублей ____ копеек. НДС не предусмотрен (упрощенная система налогообложения, уведомление УФНС № 16 по Самарской области № 580 от 06.12.2007 года).4.2. Порядок оплаты — безналичный расчет.

    4.3. «Заказчик» вносит на расчетный счет «Исполнителя» _____ % стоимости заказа в качестве предоплаты.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

    5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

    6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

    6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами всех обязательств по договору.
    6.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон.

    7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

    7.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий, стороны передают спор на рассмотрение арбитражного суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

    8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

    8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.
    8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

    9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

    «Исполнитель»

    ООО “Монополия”
    ОГРН104 630 140 6106
    ИНН / КПП633 002 6142 / 633 001 001 
    ОКПО741 526 36
    Юридический адресРФ, Самарская обл., г. Новокуйбышевск,
    ул. Коммунистическая, 2 — 8
    Фактический адресРФ, Самарская обл., г. Новокуйбышевск,
    ул. Л. Толстого, д. 21
    Телефоны(846-35) 7-83-61,

    Источник: https://official-document.ru/dogovor-na-izgotovlenie-poligraficheskoj-produkcii/

    Юрист Сергеев
    Добавить комментарий