Договор на техническое сопровождение строительства

Договор на оказание услуг по инженерному сопровождению

Договор на техническое сопровождение строительства

Сопровождение тендеров в России с гарантией победы! Услуги по юридическому сопровождению тендеров под ключ Каждый, кто хочет развивать свой бизнес рано или поздно сталкивается с вопросами «Как выгоднее продать свой товар? Каким образом обойти конкурентов?

Как найти новых клиентов?». Решением этих задач может стать участие в тендерах. Мы работаем как с молодыми фирмами, так и с компаниями с многолетним опытом. Выберем оптимальную тендерную площадку, или подберем тендер по Вашему запросу.

Наши юристы обратят внимание клиента на то, каковы перспективы исполнения решения суда по данному конкретному делу (реального взыскания денежных средств, получения иного имущества, исполнения обязательства и т.д.) Договор на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации в лице.

действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании.

именуемый в дальнейшем « Подрядчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем: 1.1.

[ наименование организации Заказчика ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [ в лице наименование должности Ф.И.О.

Рекомендации Рекомендации по организации экспертного сопровождения процесса разработки градостроительной и проектной документации для строительства объектов

С момента подписания Акта сдачи-приемки к Заказчику переходят все исключительные права на использование изготовленной проектной и технической документации и результатов работ в объеме полномочий, установленных в гл. 69-70 ГК РФ. 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной и технической документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить. 6.4.

Договор на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации 1.

на дизайн Фактическая площадь Объекта составляет ______ квадратных метров.

___________ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком условий пункта 2.5.1., допуска представителя Исполнителя на объект для осуществления обмеров, а так же утверждения Заказчиком Технического задания (Приложение №1). Заказчик: _____________________________, тел.

______________________, адреса электронной Представитель Заказчика, действующий на основании доверенности: _______________________ _______телефон_____________________________ , адрес электронной Копирование материалов сайта запрещено. На дайджест уже подписались 1489 человека! на сопровождение программных продуктов 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по сопровождению программных продуктов (далее ПП): « », регистрационный номер: . 1.2. В объем сопровождения включаются следующие услуги: 1.2.1. настройки основных параметров ПП; 1.2.2.

модификация, настройка и доработка ПП применительно к потребностям Заказчика;

Правила заключения такого договора регламентируются Гражданским кодексом. При этом нужно отметить, что закон регулирует отношения по оказанию услуг только в том случае, если они возмездные.

Узнайте к чему:  Что такое агентский договор – Домашний юрист

по полу. 1.2. Дизайн – проект (далее – проект) разрабатывается по заданию Заказчика (Техническому заданию – Приложение №1), согласованному с Исполнителем и представляет собой рабочий проект, существующий в виде эскизов и чертежей.

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных в календарном плане, Заказчику выплачиваются пени в размере ___% стоимости работ по этапу за каждый день просрочки, но не более ___% стоимости работ по этапу.

6.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по п. 4.3.2 договора Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере _____% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более ____% от суммы долга.

7.1. По согласованию сторон производится страхование профессиональной ответственности Исполнителя. 7.2. Если страхование осуществляет Заказчик, то к моменту подписания договора он обязан представить Исполнителю копию полиса. 8.1. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между сторонами.

Если согласие не будет достигнуто, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г.

4. порядок сдачи-приемки оказанных услуг

В случае, если в Спецификации(ях) (Приложение № 1) для определенной услуги установлен аванс и Заказчиком к моменту начала оказания такой услуги данный аванс не оплачен вследствие просрочки сроков, указанных в п. 4.2.1 настоящего договора, Исполнитель вправе не начинать оказание такой услуги до момента поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя. 1.3.

Договор на оказание проектных услуг

Исполнитель несет ответственность за сохранность переданных ему для оказания услуг по настоящему Договору материалов, оборудования или иного имущества, необходимого для надлежащего исполнения обязательств.

6.1. Настоящий Договор в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует один год, а в части платежей – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 7.2.

Договор на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации На выполнение вышеуказанных работ Подрядчик имеет лицензию от [число, месяц, год] N [значение] сроком действия до [число, месяц, год]. 1.5. Разработка технической документации выполняется иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами. 1.6.

Договор оказания услуг по разработке технической документации

Исполнителем и Проектировщиком(ами) (лицом(ами), осуществляющим(и) разработку проектной и рабочей документации), предусмотренное п. 3.1.4 настоящего договора. 2.1.4. предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию по запросу Исполнителя о причинах внесения изменений в проектную и рабочую документацию; 2.1.5.

оказывать Исполнителю необходимое содействие при оказании им услуг по экспертному сопровождению проекта, в том числе, согласно документам, указанным в п. 1.4 настоящего договора. 2.2. Заказчик имеет право: 2.2.1. бесплатно получать информацию о порядке оказания услуг и ходе их оказания по настоящему договору.

2.2.2. в случае утраты результата оказания услуг бесплатно получить его дубликат. 2.2.3. досрочно расторгнуть настоящий договор (отказаться от исполнения договора) в соответствии с разделом 6 настоящего договора и действующим законодательством РФ. 3.Договор N о возмездном оказании инжиниринговых услуг при строительстве объекта г. » » г.

, именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице , действующ на основании , с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1.

В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс инжиниринговых услуг при строительстве объекта, финансируемого Заказчиком, по адресу: (именуемые в дальнейшем — «Услуги» и «Объект» соответственно), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя. 1.2.

Не позднее рабочих дней после заключения данного договора, предоставить Подрядчику исходную документацию по объекту, указанную в п.1.3 данного договора. 2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ. 2.1.3.

Узнайте к чему:  Отказ от кредитного договора

2.3. Подрядчик обязуется: 2.3.1. Своевременно, профессионально и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.3.2. Представлять Заказчику согласованную в установленном порядке проектную и техническую документацию в объеме и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3.3.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9.4.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 9.5.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения. 7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 7.1.

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до даты полного выполнения Сторонами своих обязательств. 7.2.

Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только на основе взаимного соглашения Сторон, все изменения и дополнения к данному Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 7.3.

Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли в период его действия. 7.4.

Подрядчик считается надлежащим образом, исполнившим настоящий Договор только после приемки (утверждения) Заказчиком проектной и технической документации в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором. 4.3.

Заказчик не позднее рабочих дней со дня получения документации, указанной в п.1.

4 данного договора, подписывает Акт сдачи-приемки работ по договору или направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ. 4.5.

Устранение Подрядчиком замечаний в соответствии с полученным от Заказчика письменным отказом от приемки работ производится в согласованный Сторонами срок, который не может превышать рабочих дней. 4.6.

С момента подписания Акта сдачи-приемки к Заказчику переходят все исключительные права на использование изготовленной проектной и технической документации и результатов работ в объеме полномочий, установленных в гл. 69-70 ГК РФ. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1.Основные требования к проектной и рабочей документации»;

экспертные рекомендации, с указанием возможных вариантов исполнения проекта с учетом выявленных несоответствий; техническое решение в зависимости от уровня сложности (уровень сложности 1: без графической части, без расчетной части; уровень сложности 2: текстовая и графическая часть не более 2-х листов, без расчетной части;

Узнайте к чему:  Договор купли продажи на киоск образец

уровень сложности 3: текстовая и графическая часть от 3-х до 5 листов, с расчетной частью; уровень сложности 4: текстовая и графическая часть от 5 листов, с расчетной частью). 1.4.

При выполнении обязательств по настоящему договору Стороны обязаны руководствоваться: а) настоящим договором; б) международными договорами и стандартами; г) нормативными техническими документами (ГОСТ, в том числе ГОСТ Р 21.

1101-2013 «Система проектной документации для строительства.

Для быстрого поиска специалиста владельцы сайта могут разместить договор-оферты в печатном издании, на своей интернет-странице и т.д.

Если лицо захочет заключить договор-оферты с владельцем сайта, то ему необходимо направить акцепт (то есть согласие на заключение договора) (ст.

438 ГК РФ). При заключении договора-оферты исполнитель (специалист по сопровождению сайта) обязуется по заданию заказчика (владельца сайта) оказать услуги по сопровождению сайта, а заказчик обязуется оплатить их.

Договор регулируется общими нормами ГК РФ и в частности главой 39 (ст.ст. 779-783 ГК РФ).

Основными отличиями оферты от простого договора оказания услуг заключается в том, что: Сторонами соглашения являются исполнитель и заказчик.

Заказчиком и исполнителем могут быть любые юридические лица, физические лица индивидуальные предприниматели. В договоре-оферте оказания услуг по сопровождению сайта или в приложении стороны должны подробно расписать перечень услуг, который должен оказать исполнитель заказчику.

Помимо перечня оказываемых услуг в договоре должен быть прописан:

  • порядок направления акцепта;
  • порядок взаимодействия между исполнителем и заказчиком по сопровождению сайта;
  • срок действия договора;
  • порядок оказания услуг и их оплата;
  • и т.д.

Договор оказания услуг по сопровождению сайта составляют в простой письменной форме, так как законодательством не установлено специальных требований по его оформлению.

В представленном образце договора-оферты оказания услуг по сопровождению сайта используются следующие приложения:

  • Перечень тарифов;
  • График платежей;
  • Прейскурант.

В образце договора-оферты оказания услуг по сопровождению сайта используются следующие сопутствующие документы:

  • Акт сдачи-приема;
  • Отчет исполнителя;
  • Отчет о расходах исполнителя;
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий.

Обе стороны должны в течение рабочих дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по Договору. 6.3. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в выполнении обязательств Договору составит более дней, любая из сторон вправе отказаться от исполнения Договора.

При этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков.

7.1. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. 7.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Источник: https://fileddl.info/dogovor-okazanie-uslug-inzhenernomu-soprovozhdeniyu/

Договор сопровождения проектной документации: все нюансы

Договор на техническое сопровождение строительства

26.07.2016

Сопровождение проектной документации – процесс, который берет начало с оформления договора между генпроектировщиком и стороной-заказчиком. В документе строго прописан процесс контроля разработки проекта, нюансы проведения экспертизы, ответственности сторон и прочие аспекты сделки.

Этапы разработки проекта

При заполнении договора учитываются нюансы, касающиеся тонкостей составления и оформления документации. Что такое проект? Это установленный на законодательном уровне пакет бумаг, разработка которых находится в руках проектной организации. Требования к такой компании следующие:

  • наличие допуска СРО;
  • создание проекта с учетом рекомендаций и пожеланий заказчика;
  • соответствие принятых решений действующим в России правилам и нормам.

Комплект проектных бумаг включает не только схемы, расчеты и пояснения, но и справки, заявки, письма и прочие бумаги, имеющие согласовательный характер.

Процесс разработки проекта состоит из пяти главных этапов:

  • подготовительные работы (предпроектная подготовка);
  • оформление бумаг, необходимых для получения разрешения;
  • разработка проекта;
  • прохождение экспертизы, получение необходимых согласований;
  • разработка рабочих бумаг.

Что касается технического сопровождения, то этот процесс берет начало с контроля следующих моментов:

  • концепции возводимого объекта;
  • соответствия ТЗ заказчика;
  • соблюдения норм и действующих актов.

Завершением процесса разработки является получение позитивного решения экспертизы и оформление бумаг, требуемых для последующего получения разрешения на возведение сооружения.

Договор сопровождения: структура

В основе процесса сопровождения разработки проекта лежит договор, оформлению которого должно уделяться особое внимание. Документ состоит из следующих разделов:

1.      Определения и понятия. Здесь расшифровываются основные термины, которые встречаются в договоре, предоставляется информация, касающаяся исполнителя, заказчика, сторон соглашения. Может быть приведено определение договора, заказываемых работ, экспертизы и так далее.

  Все в одном

2.      Предмет договора. В этом разделе описывается, какие задачи поручает к исполнению заказчик и что обязуется сделать исполнитель. При этом упоминается фирма, с которой ведется сотрудничество, а также приводится ее адрес. Зачастую имеют место ссылки на приложение к соглашению, в котором прописываются календарный план, сроки и содержание работ.

3.      Права и обязательства. В каждом современном договоре должны упоминаться права и обязательства сторон.

Так, согласно условиям соглашения заказчик обязуется принимать и оплачивать работы (их перечень оговаривается в документе), а также назначать лицо, ответственное за выполнение договорных работ.

При этом право заказчика – лично контролировать ход выполнения оформленного соглашения, а точнее – процесс разработки документации.

Имеют место определенные обязательства и у исполнителя. Последний должен в полном объеме выполнять обязательства (прописаны в договоре), а также своевременно согласовывать с заказчиком нюансы (проблемы), возникающие в процессе проведения работ. Если заказчик требует отчета по ходу выполнения работ, то исполнитель обязуется предъявить запрошенную информацию.

4.      Цена работ и способы расчета. Один из ключевых моментов любого договора – стоимость услуг по текущему соглашению. При этом в документе прописывается точная цифра с учетом 20-процентного налога. Также упоминается, что цена работ является не окончательной и может меняться с учетом тех или иных факторов.

Одновременно с этим описывается процесс проведения платежей, который проводится по следующему алгоритму:

  • На протяжении трех суток сторона-заказчик  выплачивает авансовый платеж (процент отчислений от общей стоимости оговаривается заранее).
  • Выплаты осуществляются с учетом вычета определенного процента от общей цены работ на протяжении трех суток со дня проведения экспертизы и получения на руки акта сдачи-приема работ.
  • Стоит отметить, что в договоре не всегда отмечается общая цена работ в отношении сбора исходных материалов, согласования проекта, доработки документов (если это необходимо), страхования профответственности.

5.      Порядок ведения техсопровождения. Отдельного внимания заслуживает контроль разработки документации. Здесь должны быть учтены следующие моменты:

  • Заказчик с определенной периодичностью передает исполняющей стороне задачу – график готовности проекта.
  • Исполнитель в течение установленного периода пересматривает переданные для изучения схемы и расчетные данные на факт их соответствия правилам, нормам и стандартам качества. Особое внимание уделяется архитектурным планам, конструкции фундаментов, местам сопряжения и так далее. При необходимости возможно проведение дополнительной экспертизы.
  • В результате проведенных проверок один вариант комплекта направляется обратно заказчику. Здесь возможно два варианта – одобрение или возврат с замечаниями. Последние передаются в письменной форме с обязательным указанием имеющихся проблем.
  • При наличии замечаний заказчик производит доработку или исправление документации. При этом в обязательном порядке пишется срок, который отводится для выполнения работы. Впоследствии документы снова передаются исполнителю для изучения в течение определенного времени (также прописывается в договоре). Если это необходимо, то исполнитель и заказчик встречаются друг с другом для обсуждения текущих проблем.
  • В ситуации, когда заказчик не передает документы для очередной проверки или же недоработки не были исправлены по различным причинам (не зависящим от заказчика), то у исполнителя есть право расторжения соглашения без согласования решения с другой стороной. При этом работы, которые были выполнены к конкретному этапу, относятся к категории выполненных и должны быть оплачены полностью.
  • Факт завершения работ по очередному этапу подтверждается актом, оформляемым заказчиком в течение определенного срока (устанавливается договором). Как только отведенный период проходит, замечания считаются исправленными с обязательной оплатой.
  • Если по определенной причине соглашение было разорвано, то заказчик обязуется внести оплату по уже выполненным работам (на момент, когда договор был разорван). При этом аванс должен быть вычтен из общей суммы.

  Лицензия на проектирование зданий и сооружений

6.      Ответственность. Каждая сторона, которая является стороной соглашения, отвечает перед законом РФ и другой стороной. Если условия договора не выполняются, то нарушитель обязан выплатить определенный размер пени (процент от цены работ). Аналогичное требование касается и заказчика, с единственной разницей, что для него процент взимается от размера задолженности.

Кроме упомянутых разделов, в договоре должны быть следующие категории:

  • страхование;
  • прочие условия;
  • особые условия;
  • срок действия соглашения.

Итоги

При оформлении договора сопровождения, проведения экспертизы и составлении (приемке) документации важно быть внимательным, учитывать нормы законодательства, собственные интересы и требования партнера. При наличии проблем с оформлением не лишним будет обратиться к специалистам.

Источник: СТРОИМ ПРОСТО

(0 0,00 из 5)
Для того чтобы оценить запись, вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта. Загрузка…

Источник: https://stroimprosto-msk.ru/stati/dogovor-soprovozhdeniya-proektnoj-dokumentacii-vse-nyuansy/

Договор по техническому сопровождению рабочей документации

Договор на техническое сопровождение строительства

Приложение N 2

к Рекомендациям

по организации сопровождения

проектными организациями

Москомархитектуры проектной

документации, разработанной

иностранными фирмами

дата и место подписания

_________________, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _________________, действующего на основании _______ и лицензии наосуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений_________________, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице _________________, действующего наосновании _________________, с другой стороны, заключили настоящийдоговор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

Применяемые в настоящем договоре определения и понятия означают следующее:
Заказчик – фирма _________________, зарегистрированная

и действующая в соответствии с ________

законодательством

Исполнитель – _______________ – российская проектная

организация, зарегистрированная

в соответствии с российским

законодательством и действующая

на основании устава и лицензии

на осуществление деятельности

по проектированию зданий

и сооружений ___________

Стороны – Заказчик и Исполнитель в значениях,

указанных выше

Договор – настоящий документ, подписанный

сторонами, а также все приложения

и дополнения к нему, которые могут быть

подписаны в период его действия

Работы – все работы, выполняемые Исполнителем

в соответствии с условиями настоящего

договора по техническому сопровождению

рабочей документации, разработанной

фирмой _________________, на соответствие

российским нормам и правилам

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по сопровождению рабочей документации, разработанной фирмой _________________, для строительства ______________________ по адресу: ___

2.2. и сроки выполнения работ и их этапов определяются календарным планом (приложение Nо. 2 к настоящему договору).

2.3. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ и Правительства Москвы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных по настоящему договору работ.

3.1.2. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителя Заказчика, ответственного за ход выполнения работ по договору, официально известив об этом Исполнителя в письменной форме с указанием предоставленных ему полномочий.

3.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя по выполнению настоящего договора.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3.2. Согласовывать с Заказчиком все возникающие в процессе работы вопросы.

3.3.3. По письменному требованию Заказчика представлять ему отчет о ходе выполнения работ по настоящему договору.

3.3.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителя Исполнителя, ответственного за ход выполнения работ по договору, официально известив об этом Заказчика в письменной форме с указанием предоставленных ему полномочий.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет _________________, в том числе НДС 20% ___________

4.2. Стоимость работ, указанная в п. 4.1 договора, является предварительной и корректируется в случае введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы.

4.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

4.3.1. В течение 3 банковских дней со дня подписания договора Заказчик производит авансовый платеж в размере ____% от договорной цены, т.е. ________________

4.3.2. Текущие платежи производятся Заказчиком поэтапно за вычетом ______% стоимости работ по этапу в счет погашения аванса в течение 3 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ или момента, когда акт должен быть подписан в соответствии с п. 4.4 настоящего договора.

4.4. В предмет договора не входят и не включаются в стоимость работ по договору затраты по: – сбору исходных материалов; – согласованию проектной документации; – доработке проектной документации (при необходимости);

– страхованию профессиональной ответственности Исполнителя.

Такие работы выполняются по соглашению сторон на основании самостоятельного договора или дополнительного соглашения к настоящему договору и оплачиваются дополнительно.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

5.1. Заказчик представляет Исполнителю поэтапный график готовности рабочей документации, в соответствии с которым сопроводительным письмом направляет Исполнителю на проверку и согласование комплект рабочей документации очередного этапа. Комплект направляется в двух экземплярах с переводом текста на русский язык.

5.2. Исполнитель в течение _________ рабочих дней просматривает представленные чертежи, проверяет расчеты и спецификации на соответствие действующим российским стандартам, нормам и правилам (СНиП).

Проверке подлежат принципиальные решения: архитектурные планы, разрезы, фасады, конструкции фундаментов, стен, кровли; монтажные схемы несущих конструкций и узлы сопряжения элементов несущих конструкций, монтажные (сборочные) схемы отопительных и вентиляционных систем, водопровода, водостока, канализации, электротехнических установок и электроосвещения, систем связи, автоматики, санитарно-технических устройств, пожарной сигнализации.

5.3. По результатам проверки один экземпляр комплекта чертежей Исполнитель возвращает Заказчику одобренным либо с замечаниями. Замечания даются в письменном виде с указанием конкретных несоответствий со ссылкой на существующие российские нормы.

5.4. Заказчик дорабатывает или исправляет чертежи, отвечает на все замечания в течение ____ рабочих дней, после чего представляет документацию Исполнителю на повторное рассмотрение.

Исполнитель производит повторное рассмотрение в течение ____ рабочих дней и в случае, если продолжают иметь место значительные замечания, Заказчик после его уведомления организует встречу специалистов Исполнителя и Заказчика для разрешения проблем.

5.5.

Если в установленный срок Заказчик не представит документацию на повторное рассмотрение или не будут сняты замечания Исполнителя по причинам, от него не зависящим, после повторного рассмотрения документации в течение _____ рабочих дней Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом работы текущего этапа будут считаться выполненными и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

5.6. Завершение работ по этапу подтверждается актом сдачи-приемки, который должен быть оформлен Заказчиком в течение ____________ рабочих дней с момента его предъявления. По истечении указанного срока при отсутствии замечаний Заказчика работы считаются выполненными, принятыми и подлежащими оплате.

5.7. В случае досрочного расторжения договора Заказчик обязан оплатить стоимость фактически выполненных работ на момент расторжения договора за вычетом авансовых платежей.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных в календарном плане, Заказчику выплачиваются пени в размере ___% стоимости работ по этапу за каждый день просрочки, но не более ___% стоимости работ по этапу.

6.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по п. 4.3.2 договора Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере _____% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более ____% от суммы долга.

7. СТРАХОВАНИЕ

7.1. По согласованию сторон производится страхование профессиональной ответственности Исполнителя.

7.2. Если страхование осуществляет Заказчик, то к моменту подписания договора он обязан представить Исполнителю копию полиса.

7.3. Если договор страхования заключатся непосредственно Исполнителем, Заказчик обязан возместить затраты, связанные с заключением такого договора, в течение _________ банковских дней с момента представления Исполнителем доказательств заключения договора и понесенных затрат.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между сторонами. Если согласие не будет достигнуто, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы.

8.2. Сроки начала и окончания выполнения работ по договору действительны при условии поступления на расчетный счет Исполнителя аванса в сроки, предусмотренные п. 4.3.1 договора, и своевременного представления документации на сопровождение.

8.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по пп. 4.3.1 и 5.1 договора Исполнитель соответственно переносит сроки выполнения работ по договору на период просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Авторское право на разработку утверждаемой части проекта принадлежит ___________ и подлежит защите в соответствии с Законом Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах”.

9.2. Исполнитель не несет ответственности за недостатки разработки фирмой ________ рабочей документации, выявленные в ходе реализации проекта, а также в процессе его эксплуатации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель: _____________________

Заказчик: ________________________

К настоящему договору прилагаются:

1. График готовности рабочей документации.

2. Календарный план.

3. Смета.

4. ______________

Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1855

ДОГОВОР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

г. Москва “___”______________ 200__ г.

_________________, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _________________, действующего на основании _______ и лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений ____________, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице _______, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Определения и понятия

Применяемые в настоящем договоре определения и понятия означают следующее:

Заказчик – фирма __________, зарегистрированная и действующая в соответствии с ________ законодательством Исполнитель – _______________ – российская проектная организация, зарегистрированная в соответствии с российским законодательством и действующая на основании устава и лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений ___________ Стороны – Заказчик и Исполнитель в значениях, указанных выше Договор – настоящий документ, подписанный сторонами, а также все приложения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны в период его действия Работы – все работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора по техническому сопровождению рабочей документации, разработанной фирмой ______, на соответствие российским нормам и правилам

2. Предмет договора

2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по сопровождению рабочей документации, разработанной фирмой __________________________, для строительства ______________________ по адресу: ________________________________

2.2. и сроки выполнения работ и их этапов определяются календарным планом (приложение Nо. 2 к настоящему договору).

2.3. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ и Правительства Москвы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных по настоящему договору работ.

3.1.2. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителя Заказчика, ответственного за ход выполнения работ по договору, официально известив об этом Исполнителя в письменной форме с указанием предоставленных ему полномочий.

3.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя по выполнению настоящего договора.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3.2. Согласовывать с Заказчиком все возникающие в процессе работы вопросы.

3.3.3. По письменному требованию Заказчика представлять ему отчет о ходе выполнения работ по настоящему договору.

3.3.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителя Исполнителя, ответственного за ход выполнения работ по договору, официально известив об этом Заказчика в письменной форме с указанием предоставленных ему полномочий.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет _________________, в том числе НДС 20% ___________

4.2. Стоимость работ, указанная в п. 4.1 договора, является предварительной и корректируется в случае введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы.

4.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

4.3.1. В течение 3 банковских дней со дня подписания договора Заказчик производит авансовый платеж в размере ____% от договорной цены, т.е. ________________

4.3.2. Текущие платежи производятся Заказчиком поэтапно за вычетом ______% стоимости работ по этапу в счет погашения аванса в течение 3 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ или момента, когда акт должен быть подписан в соответствии с п. 4.4 настоящего договора.

4.4. В предмет договора не входят и не включаются в стоимость работ по договору затраты по:

– сбору исходных материалов;

– согласованию проектной документации;

– доработке проектной документации (при необходимости);

– страхованию профессиональной ответственности Исполнителя.

Такие работы выполняются по соглашению сторон на основании самостоятельного договора или дополнительного соглашения к настоящему договору и оплачиваются дополнительно.

5. Порядок ведения технического сопровождения

5.1. Заказчик представляет Исполнителю поэтапный график готовности рабочей документации, в соответствии с которым сопроводительным письмом направляет Исполнителю на проверку и согласование комплект рабочей документации очередного этапа. Комплект направляется в двух экземплярах с переводом текста на русский язык.

5.2. Исполнитель в течение _________ рабочих дней просматривает представленные чертежи, проверяет расчеты и спецификации на соответствие действующим российским стандартам, нормам и правилам (СНиП).

Проверке подлежат принципиальные решения: архитектурные планы, разрезы, фасады, конструкции фундаментов, стен, кровли; монтажные схемы несущих конструкций и узлы сопряжения элементов несущих конструкций, монтажные (сборочные) схемы отопительных и вентиляционных систем, водопровода, водостока, канализации, электротехнических установок и электроосвещения, систем связи, автоматики, санитарно-технических устройств, пожарной сигнализации.

5.3. По результатам проверки один экземпляр комплекта чертежей Исполнитель возвращает Заказчику одобренным либо с замечаниями. Замечания даются в письменном виде с указанием конкретных несоответствий со ссылкой на существующие российские нормы.

5.4. Заказчик дорабатывает или исправляет чертежи, отвечает на все замечания в течение ____ рабочих дней, после чего представляет документацию Исполнителю на повторное рассмотрение.

Исполнитель производит повторное рассмотрение в течение ____ рабочих дней и в случае, если продолжают иметь место значительные замечания, Заказчик после его уведомления организует встречу специалистов Исполнителя и Заказчика для разрешения проблем.

5.5.

Если в установленный срок Заказчик не представит документацию на повторное рассмотрение или не будут сняты замечания Исполнителя по причинам, от него не зависящим, после повторного рассмотрения документации в течение _____ рабочих дней Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом работы текущего этапа будут считаться выполненными и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

5.6. Завершение работ по этапу подтверждается актом сдачи-приемки, который должен быть оформлен Заказчиком в течение ____________ рабочих дней с момента его предъявления. По истечении указанного срока при отсутствии замечаний Заказчика работы считаются выполненными, принятыми и подлежащими оплате.

5.7. В случае досрочного расторжения договора Заказчик обязан оплатить стоимость фактически выполненных работ на момент расторжения договора за вычетом авансовых платежей.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных в календарном плане, Заказчику выплачиваются пени в размере ___% стоимости работ по этапу за каждый день просрочки, но не более ___% стоимости работ по этапу.

6.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по п. 4.3.2 договора Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере _____% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более ____% от суммы долга.

7. Страхование

7.1. По согласованию сторон производится страхование профессиональной ответственности Исполнителя.

7.2. Если страхование осуществляет Заказчик, то к моменту подписания договора он обязан представить Исполнителю копию полиса.

7.3. Если договор страхования заключатся непосредственно Исполнителем, Заказчик обязан возместить затраты, связанные с заключением такого договора, в течение _________ банковских дней с момента представления Исполнителем доказательств заключения договора и понесенных затрат.

8. Прочие условия

8.1. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между сторонами. Если согласие не будет достигнуто, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы.

8.2. Сроки начала и окончания выполнения работ по договору действительны при условии поступления на расчетный счет Исполнителя аванса в сроки, предусмотренные п. 4.3.1 договора, и своевременного представления документации на сопровождение.

8.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по пп. 4.3.1 и 5.1 договора Исполнитель соответственно переносит сроки выполнения работ по договору на период просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств.

9. Особые условия

9.1. Авторское право на разработку утверждаемой части проекта принадлежит ___________ и подлежит защите в соответствии с Законом Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах”.

9.2. Исполнитель не несет ответственности за недостатки разработки фирмой ________ рабочей документации, выявленные в ходе реализации проекта, а также в процессе его эксплуатации.

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель: _____________________

Заказчик: ________________________

К настоящему договору прилагаются:

1. График готовности рабочей документации.

2. Календарный план.

3. Смета.

4. ______________

Исполнитель Заказчик ___________________ ___________________ “__”_______ 20__ г. “__”_______ 20__ г. ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

Источник: http://xn--80aafg4awbfege9o.xn--p1ai/obrazecy/09/dogovor_po_tehnicheskomu_soprovozhdeniju_raboche.html

Юрист Сергеев
Добавить комментарий